【精华】施工合同范文汇总9篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同出现在我们生活中的次数越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编收集整理的施工合同9篇,欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1发包人(甲方):大连万地恒市政建设有限公司 合同编号:
承包人(乙方):合同签订地点:大连万地恒市政建设
有限公司办公室
为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程承包事项协商一致,订立本合同,双方约定共同遵守。
一、工程概况
工程名称:后石区域市政基础设施配套工程—世茂大道及玉兰街道路工程-电力隧道 工程地点:大连后石
工程内容:电力隧道的钢板桩施工(含打桩机、钢板桩进出场费用,钢板桩打、拔),沟槽内支持(含钢管、工字钢、内支撑),沟槽排水、土方工程(挖土方、淤泥和外排)。钢板桩设置为封闭长方形,维护净宽度不小于4.5米,每一封闭长度不小于100米,打桩深度满足甲方施工需求为标准。
合同签订后,乙方对施工现场情况和施工内容视为了解,乙方不得以任何理由增加额外费用。
二、工程工期
本工程开工日期暂定为:20xx年 月 日,具体开工日期以甲方指令为准;竣工 ……此处隐藏22954个字……签署后,甲方另行安排的第三方进行的非本合同内乙方施工项目(内容)的施工,如在本合同约定履行时间内进行,甲方须支付乙方相应施工配合费、乙方施工项目(内容)成品保护费(收费具体商定);否则由此引起的相关后果由甲方自行承担。
8.5施工期间,乙方因施工耗用的施工现场水、电、气费由甲方承担。
8.6施工期间,乙方不得在施工现场生火或使用电炉做饭、取暖。
8.7施工期间,因乙方施工操作不当或在施工现场生火或使用电炉造成的一切灾害及人身伤亡由乙方负全部责任。
8.8施工完毕,乙方须对施
工现场进行清洁整理。
8.9由于不可抗力事件对合同的履行带来一定影响,根据程度不同,甲乙双方协商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
第九条 争议解决的约定
9.1与本合同的有效性、履行、违约及解除等有关的争议,甲乙双方友好协商解决。
9.2如双方协商解决不成,双方可选择下列第 条方式解决争议:
9.2.1向XX市仲裁委员会申请仲裁解决;
9.2.2向合同签署地人民法院起诉,由法院裁定解决。
第十条 附则
10.1本合同一式二份,双方各执一份,具同等法律效力,双方应共同遵守。
10.2本合同未尽事宜,双方协商解决。
甲方:_______________乙方:_______________
代表人:_____________代表人:_______________
签署日期:__________签署日期:__________
签署地点:__________签署地点:_________